设计施工合同范本
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的使用频率呈上升趋势，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编帮大家整理的设计施工合同范本，希望能够帮助到大家。
设计施工合同范本1总包方： (以下简称甲方)
分包方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，就 钢结构工程图纸深化设计事项，经协商一致，双方在深圳市福田区
签订本合同，以资共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程全称：钢结构工程深化设计。
2、简称： ,以下简称“本工程”。
3、工程地点： 。
4、设计单位： 。
5、监理单位：
6、工程规模： 。
7、钢结构工程图纸深化设计，包括设计变更及甲方临时指定的工作。
第二条 合同组成及文件解释顺序
本分包合同由以下文件组成，并互为说明，如出现含糊和(或)歧义时，按照以下先后顺序解释，同时遵守最新签署的合同文件具有优先解释效力的原则。
1、本供货合同书；
2、招标文件、招标申请书、中标通知书、定标书；
3、甲方与业主合同文件的技术标准；
4、合同图纸(含全部施工蓝图及结构模型)；
5、国家规范、标准；< ……此处隐藏28249个字……有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。
7.2 甲方无正当理由未按合同约定期限支付第二、三、四次工程款，每延期一日，应当向乙方支付延迟部分工程款2‰的违约金。
7.3 由乙方责任延误工期的，每延误一日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额2‰
7.4 由于乙方责任导致工程质量不合格，对工程质量不合格部位，乙方必须进行乇底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按7.3的标准支付违约金。
8. 争议解决方式
本合同项下发生争议，双方应当协商或向市场主办单位、消费者协会等申请调解解决，协商或调解解决不成功的，向人民法院起诉，或向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。
9. 工程预算
9.1 双方商定，本工程合同造价为该价款仅作为付款依据，实际工程款待完工结算时根据实际工程量结算。
9.2 工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到工程结算资料后无异议，双方应填写工程结算单。甲方应在工程结算单签字后结清工程全部款项。
9.3 付款方式：甲、乙双方商定按如下方式进宪工程付款：
a.合同签定后，甲方付合同总款的
b.乙方木工进场时，甲方付合同总款的，计人民币￥元大写 元，给乙方作进度款。
c.乙方木活做完90%，开始油漆时，甲方付合同总款的，计人民币￥ 元，大写 元，给乙方作进度款。
d.余10%尾款，计人民币￥元，大写元，待乙方工程完工甲方验收合格后一次付清，该款项以结算单总款为准。
甲方： 乙方：
签字： 签字：
签章： 签章：
年 月 日
