施工班组合同
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编整理的施工班组合同，希望能够帮助到大家。
施工班组合同1发包人：
承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》等有关法律法规及集团公司颁发的《项目管理办法》和公司有关规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用原则，双方就本工程各事项协商一致签订本合同。
一、工程概况：
1.1工程名称：康定园附属工程
1.2工程地点：青年大道康定园A区院内
1.3工程内容：康定园A区内道路，污水、雨水系统配套的下水管，检修井以及水电消防井盖板、水表井。
土建部分：片石挡土墙、室外楼梯、休闲广场、A6、A7栋中间刚性防水及道路以及发包人安排的其它附属项目。
二、承包方式：
包工包料
三、工程工期：
20__年元月3日—20__年5月30日
四、工程质量和检查验收：
4.1本工程质量达到国家合格工程验收标准
4.2施工期间承包人严格按照施工图纸、技术交底、变更通知单及国家有关规范规程和标准进行施工。接受发包人监督检查，发生工程量由发包人派出代表现场核实签证。
五 ……此处隐藏36689个字……
2、遵守工地施工管理规定，做到文明、安全施工。进场设备、材料、配件要堆放有序，施工垃圾及时清理。
3、负责保管好工地材料、设备，因保管不善造成被盗或丢失的，乙方应承担赔偿责任。
4、按要求参加工程监理例会。
5、乙方为施工现场负责人，联系电话：，负责处理现场施工、技术、质量、安全等工作，负责与建设方代表、监理工程师、甲方代表沟通联系，参加例会，并做好施工日记，工程签证等工作。
十、安全责任：
1、严格遵守国家安全生产相关法律法规和工程安全操作规章制度，并开展安全教育，加强施工人员的管理。
2、进入工地施工，严格按要求穿戴，对高空或较高楼层施工的要搞安全防护措施，施工人员要系好安全带。
3、对违反安全规定，不戴安全帽、不系安全带、不采取安全防护措施的一经发现，建设方、监理方、甲方有权给予经济处罚。
4、违反安全操作规程造成安全事故的，一切责任由乙方负责。
十一、争议
本合同在履行过程中发生的争议时，有双发当事人协商解决，协商不成的提交合同仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
十二、其他事项：
1、本合同如有未尽事宜，由甲乙双放协调解决。
2、本合同签订之日起生效，工程验收合格，安装费全部结清后自行失效。
3、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
